招标编号：(略)
招 标 公 告
1、营口市中级人民法院审判法庭信息化建设工程项目已由营口市发展和改革委员会（营发改投资【(略)】(略)号）批准建设，招标人为辽宁省营口市中级人民法院。项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标，择优选定承包人。
2、辽宁国信建设工程管理有限公司受辽宁省营口市中级人民法院委托，现邀请合格的投标人就下述工程提供必要的劳务、材料、机械和服务。
工程概况如下：
合同估算价：(略)
建设地点：(略)
资金来源：(略)
招标范围：(略)
一标段：(略)
二标段：(略)
注：(略)
计划工期：(略)
质量标准：(略)
3、投标人资格要求：
3.1一标段：(略)
二标段：(略)
3.2近三年无不良行为记录。
3.3投标人还需具有BBB级及以上企业信用报告，并将企业信用报告原件作为企业投标的有效证件，开标前提供给招标人。
3.4投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订的经人社部门认定盖章、一年以上（含一年）的劳动合同或社会养老保险关系证明。
注：(略)
4、投标报名：(略)
5、招标文件售价：(略)
6、投标保证金：(略)
开户银行：(略)
账    号：(略)
收 款 人：(略)
投标保证金请于开标前1个工作日(略)：(略)
请投标人在汇款时务必注明本项目的招标编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。
7、投标截止时间和开标时间：(略)
8、递交文件及开标地点：(略)
9、资格审查方式：(略)
(略)、投标文件的递交：
(略).1投标文件须密封后于（开标当日）投标截止时间前递至开标地点。
(略).2逾期送达或者未送达到指定地点，或未在规定时间内传输到相关网站栏目的投标文件，或未按照制作工具制作的电子投标文件，招标人不予授理。
(略)、发布媒体：(略)
(略)、联系方式：
招 标 人：(略)
地    址：(略)
联 系 人：(略)
联系电话：(略)
招标代理机构：(略)
联 系 地 址 ：(略)
联   系   人：(略)
联 系  电 话：(略)
传        真：(略)
电 子  信 箱：(略)