（采购编号：(略)

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交粤电小草湖(略)万千瓦风电项目，项目业主为粤电吐鲁番新能源发电有限公司，资金已落实。其中粤电小草湖(略)万千瓦风电项目包含的风机基础工程劳务标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行风机基础工程劳务采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取粤电小草湖(略)万千瓦风电项目采购文件参与本项目风机基础工程劳务采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点：(略)

2.2 工程概况及标段概况

本期项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县，属于小草湖风区。风电场距离托克逊县约(略)km，距乌鲁木齐市约(略)km，风电场区域的海拔集中在(略)～(略)m，场地开阔，场址区地形较平坦，地势东南部低、西北部高。本工程为新建工程，位于小草湖南风电场的南部。

2.3 工期要求

计划开工日期为(略)年9月5日，竣工日期为(略)年(略)月(略)日，合同工期为(略)天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

施工的质量标准：(略)

全面有效地对工程质量进行控制，保证工程质量符合设计及相关技术规范要求，使本工程的各项建(构)筑物、设备及设施功能满足工程设计方案和国家规程规范规定的功能参数要求。不出现质量事故，满足设计使用功能要求。确保单元、分部、分项、单位工程合格率(略)%。

工程质量应达到《变电站换流站土建工程质量验收施工统一表式》(DL/T(略)-(略))《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T(略).1~(略).(略)一(略))、《风电场工程施工质量检验与评定规程》(NB/T(略)-(略))、《输变电工程达标投产验收规程》(DL/T (略)-(略))、《风力发电工程达标投产验收规程》(NB/T(略)-(略))、《风力发电场项目建设工程验收规程(GB/T(略)-(略))规定的合格标准，单项工程和单位工程合格率(略)%，优良率≥(略)%，实现达标投产。

2.5 采购范围

垫层混凝土、基础混凝土浇筑及养护，钢筋制作安装，高强灌浆料施工、基础钢模板安装、预应力锚栓、锚板安装等工作内容，现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工，保证满足施工图和发包人下道工序施工要求，如因承包人原因造成的工期延误，引起其他分包出现窝工索赔等情况，由此造成的损失由承包人负责。

分包人须严格落实广东省能源集团公司《工程项目资金穿透式监管工作指引》及集团工程项目资金穿透式监管相关管理规定，按要求及时开立对应监管账户，全面接入广东能源集团工程项目资金穿透式监管系统（以下简称“监管系统”），定期、规范完成系统各类信息录入，实现项目资金全程可追溯、全景可视、动态可控；项目所有资金发放均须严格执行发包人审批制度，经发包人审批同意后方可实施。分包人需全面配合总包单位落实项目资金监管、合同备案、资金支付管控、农民工工资监管及系统运维等全部相关工作，主动接受建

设单位、总包单位及监管系统的核查与管理，具体工作范围如下：

（1）配合资金监管账户管理：(略)

（2）合同资料备案配合：(略)

（3）资金支付配合管理：(略)

（4）农民工工资专项管控：(略)

（5） 纳入监管体系管理：(略)

（6） 预警问题整改反馈：(略)

（7）系统培训及制度落实：(略)

（8）全面配合上级监管：(略)

以上所有资金监管配合、资料报送、整改落实、系统配合等全部工作内容均包含在分包合同总价内，不另行计取任何费用。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：(略)

3.1.2企业资产（财务要求）：(略)

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：(略)

2)安全负责人：(略)

3.1.4 企业工程业绩要求：(略)

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：(略)

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：(略)

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于(略)年8月(略)日(略)时(略)分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https：(略)

（1）已注册的供应商：(略)

（2）未注册的供应商：(略)

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为(略)年9月2日(略)时(略)分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：(略)

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：(略)

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 (略) 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：(略)

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（https：(略)

8.成交人数量：

成交人数量：(略)

9.联系方式

采 购 人：(略)

地    址：(略)

联 系 人：(略)

电    话：(略)

电子邮件：(略)

(略).监督机构

监督机构：(略)

监督电话：(略)

(略).提出异议的渠道和方式

(略).1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

(略).2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

(略)年XX月XX日