|
序号
|
条款号
|
信息或数据
|
|
1
|
1.1.2.2
|
发 包 人：(略)
地 址：(略)
|
|
2
|
1.1.2.6
|
监 理 人：(略)
地 址：(略)
邮政编码：(略)
|
|
3
|
1.1.4.5
|
缺陷责任期：(略)2 年（一般应为自实际交工日期起计算2年）
|
|
4
|
1.6.3
|
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前(略)天签发图纸修改图给承包人
|
|
5
|
3.1.1
|
监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：
监理人在根据第(略).3款发出的变更指示前均须得到发包人事先批准。
|
|
6
|
5.2.1
|
发包人是否提供材料或工程设备：否
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/
|
|
7
|
6.2
|
发包人是否提供施工设备和临时设施：否
如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：/
|
|
8
|
8.1.1
|
发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：(略)5天
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：(略)(略)天内
|
|
9
|
(略).5
|
工期延误的违约金：(略)
|
|
(略)
|
(略).5
|
逾期交工违约金限额：(略)%签约合同价（限额一般应为(略)%签约合同价）
|
|
(略)
|
(略)．6
|
提前交工的奖金：/元/天
|
|
(略)
|
(略)．6
|
提前交工的奖金限额：/%签约合同价
|
|
(略)
|
(略).5.2
|
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/%或增加收益的/%给予奖励
|
|
(略)
|
(略).1
|
合同期内不调价（对于工程规模不大、工期较短的工程（例如工期不超过(略)个月的），可以不进行调价）
|
|
(略)
|
(略).2.1
|
开工预付款金额：/%签约合同价（一般为(略)%签约合同价）
|
|
(略)
|
(略).2.1
|
材料、设备预付款比例：(略)/ 材料按单据所列费用的/%。（一般应为(略)%～(略)%，最低不少于(略)%）
|
|
(略)
|
(略).3.2
|
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：/份
|
|
(略)
|
(略).3.3（1）
|
进度付款证书最低限额：/万元
|
|
(略)
|
(略).3.3（2）
|
逾期付款违约金的利率：(略)
|
|
(略)
|
(略).4.1
|
质量保证金限额：3%合同价格。
|
|
(略)
|
(略).5.1
|
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：8份
|
|
(略)
|
(略).6.1
|
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：8份
|
|
(略)
|
(略).2
|
竣工资料的份数：8份
|
|
(略)
|
(略).5.1
|
单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否
如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：/
|
|
(略)
|
(略).6.1
|
本工程及工程设备是否进行试运行：(略)
如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：/
|
|
(略)
|
(略).7
|
保修期：(略)5年（一般应为自实际交工日期起计算5年）
|
|
(略)
|
(略).1
|
争议的最终解决方式：诉讼
（如为诉讼，则应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；如为仲裁，则仲裁委员会名称：/ 仲裁委员会）
|
|
(略)
|
增加
|
1、根据现场施工实际情况，经建设单位、设计单位及监理单位三方共同确认同意后，可对工程量进行调整，承包人需无条件服从安排。
2、本项目中标人须按照《南平市财政局关于加强我市建筑业营改增后税源管理的通知》（南财预[(略)](略)号文）的规定，中标人应保证在延平区工程所在地缴纳应纳税款。在合同约定付款时，承包人需提供延平区工程所在地的完税凭证并开具税务发票，否则招标人有权拒付工程款。
3、由于路基工程已完成，中标人进场前应自行予以核验，核验中存在的问题报业主安排整改，中标人进场后对公路整体质量负责。
3、由于路基工程已完成，中标人进场前应自行予以核验，核验中存在的问题报业主安排整改，中标人进场后对公路整体质量负责。
|
